查看更多:建设工程

目录
  1.工程范围
  2.合同文件
  3.履约保证
  4.工程差价和完工时间
  5.转包和分包
  6.图纸
  7.一般责任
  8.完工
  9.工程保险
  10.人员和财产的损害
  11.第三方责任保险
  12.人员的意外事故或伤害
  13.对承包方未履行保险义务的救济
  14.应当遵守的法规和规章等
  15.其他承包方的加入
  16.承包方保持施工现场的清洁
  17.劳工
  18.材料和工艺
  19.施工的检验
  20.不适当工作和材料的撤换
  21.工程的中断
  22.开始和终止的时间
  23.工期的延展
  24.工程的进度
  25.工程的延期的损失计算
  26.工程完工的证明
  27.工程缺陷的保证和不履行义务的责任
  28.合同条款的变更、增加和删减
  29.由于工程数量变更所做的合同价格的调整
  30.设备、临时工程和材料
  31.工程量的计算
  32.临时款项
  33.付款和保留的余额
  34.对承包方违约的救济和权力
  35.特殊风险
  36.合同的落空及其补偿
  37.争议的解决--仲裁
  38.通知
  39.发包方违约
  40.文字
  41.应当遵守的法律  本合同由_________代表的_________(公司),以下称“发包方”,和_________代表的_________(公司),以下称“承包方”,于_________年_________月在_________(地点)订立。承包方在_________国注册为法人,其主要办事机构位于_________,其代表已经被授权签订约束该法人的合同。  双方达成如下协议:
  第一条 工程范围
  考虑到发包方将如下文所述付款给承包方,承包方特此与发包方订立协议,以执行、完成和继续与合同规定相符合的工作。
  承包方负责提供与第二条所列文件的条款、条件和要求相一致的、执行和完成工作所必需的所有劳工,包括其管理,材料,工具,建筑方法,设备和装备。
  第二条 合同文件
  下列文件应当被认为并被解释为合同的组成部分,即:
  1.投标须知;
  2.特别条件(如果有);
  3.详细说明;
  4.图纸等。
  第三条 履约的保证
  在合同签订日,承包方应当向发包方提供总额为_________的履约保证金。该保证在指定的担保和/或持续期间到期后方可解除,并且承包方因此应当在此期间维持保证的有效性。如果承包方的义务和责任无论因为任何原因迟延超过规定的完工期,承包方应当同样地延展担保以覆盖这种迟延期间。
  第四条 工程总价和完成时间
  发包方同意支付工程费用,并且承包方同意接受基于数量单所规定的工程单价或合同条件下所确定的其他类似款项的总价为_________的工程费用。
  合同应当于_________(时间)完成。
  第五条 转包和分包
  没有发包方预先的书面同意,承包方不应把本合同或其任何部分、或其中或其项下的任何利益转让。
  承包方不能分包整个工程。除了合同其他方面规定的以外,没有发包方预先的书面同意,承包方不应当分包工程的任何部分。这种同意,如果给出的话,不应当免除承包方在合同项下的任何义务和责任,并且他应当对分承包方、他的代理人或工人的违约和疏忽负责。
  第六条 图纸
  图纸应当留在发包方的单独保管之下,但其两份复印件应免费提供给承包方。承包方应当以自己的费用提供、制作自己额外要求的复印件。在作合同完成时,承包方应当将合同项下提供的所有图纸归还给发包方。

下载此范文:民用工程承包合同书(附英文译本).docx(Word 文档

相关信息:

西式婚礼英文主持词

we are gathered here this ____ to unite this man ____ and this woman _____ in the bonds of holy matrimony which is an honorable estate. into this, these two now come to be joined.if anyone present can...(查看全文

各种起诉状中英文格式

关于账目的起诉状1.管辖权声明。2.根据附件中证物A所示的账目,被告应支付原告____________美元。据此……(同格式1)COMPLAINT ON AN ACCOUNT1.Allegation of jurisdiction.2.Defendant owes plaintiff ___________ dollar...(查看全文

英文婚礼致辞

  hello, greetings from australia. i would like to start by thanking you all for allowing lisa, yan and me to share in this wonderful family celebration. congratulations to david and zi fan for pledgi...(查看全文

销售人员英文求职信

dearsir,fouryearsasaseniorclerkinsalesdepartmentofthenewworldproductscompanyhave,ibelieve,givenmetheexperiencetoqualifyforthejobyouadvertisedinthursdaysnewspaper.since1981ihavebeenresponsibleforalloff...(查看全文

英文的结婚祝福语

结婚祝福语英文:please accept my hearty congratulations upon your marriage.may peace,health,happineand bright future attend bothyour bride and yourself until the end.值此新婚之际,请接受我的衷心祝贺。愿...(查看全文